EN LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA (02-10-14), EL H.CUERPO TOMO CONOCIMIENTO DE LA RESPUESTA ELEVADA POR EL D.E.. AXU-SECRETARIA.
Expediente HCD. Nº 5.442-B-2014.-
VISTO
La paralización de la Obra de Desagües Cloacales en el Barrio Roca; y
CONSIDERANDO
Que dicha obra fuera presentada con fecha 14 de Febrero del corriente año;
Que la misma abarca el sector comprendido entre las calles:
29 entre 58 y 62 (4 cuadras)
28 entre 52 y 53, 55 y 56, 57 y 58, 59 y 61 (5 cuadras)
Calle 27 entre 54 y 61 (7 cuadras)
Calle 26 entre 52 y 53 (1 cuadra)
Calle 25 entre 53 y 61 (8 cuadras)
Calle 51 entre 25 y 27 (2 cuadras)
Calle 52 entre 26 y 29 (3 cuadras)
Calle 54 entre 25 y 27 (2 cuadras)
Calle 55 entre 25 y 27 (2 cuadras)
Calle 56 entre 25 y 29 (4 cuadras)
Calle 57 entre 25 y 29 (4 cuadras)
Calle 58 entre 25 y 30 (5 cuadras)
Calle 59 entre 25 y 30 (5 cuadras)
Calle 60 entre 25 y 30 (5 cuadras)
Calle 61 entre 27 y 30 (3 cuadras)
Que el presupuesto asignado asciende a $ 3.464.539,67 previendo la construcción de 45 Bocas de Registro de Hormigón y 15 Bocas de Ventilación, 150 conexiones domiciliarias y 1 Estación de Bombeo, estando a cargo de la ejecución de la obra el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR), siendo adjudicataria la empresa Prates S.A.;
Que desde hace más de 30 días la obra se encuentra paralizada por el atraso en los pagos de los certificados de obra por parte del SPAR a la empresa adjudicataria;
Que lamentablemente los antecedentes en cuanto a obras provinciales inconclusas en nuestra ciudad no son alentadores, basta con mencionar las cuadras de asfalto y Dársena de Acceso Boulevard 40 y Ruta Provincial Nº 51, procurando que no se repita la misma situación y el mismo desenlace;
Que es necesario bregar por la finalización de tan importante obra para nuestra ciudad en general, y para el Barrio Roca en particular;
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL PRINGLES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN
ARTICULO 1º: Solicitar al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR) la inmediata reactivación de la Obra de Desagües Cloacales en el Barrio Roca del Distrito de Coronel Pringles.
ARTICULO 2º: Firmar la presente en dos ejemplares, comunicarla a quien corresponda, registrarla y archivarla.-
REGISTRADA BAJO EL Nº 2.985.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-
